EX LEX Круглосуточная юридическая помощь
8 (499) 714 77 72
Перезвоните мне!

Время работы:
Пн-Пт: с   9-00 до 18-00
Сб: c 11-00 до 16-00

ДОГОВОР № _________ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ[1]

 

  Город _______________                          "___" ______________ 199__ г.

 

________________________________________________________________,

                                      (наименование организации заказчика)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________,

действующего на основании _______________________________________,

                                                                   (положение, устав)

с одной стороны и _______________________________________________,

                                                      (наименование организации подрядчика)

именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________,

действующего на основании _______________________, с другой стороны,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. Предмет Договора

 

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: ________________________________________________

________________________________________________________________

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ и являются частью настоящего Договора.

    1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

    1.4. Источник финансирования работ: _____________________________

________________________________________________________________

 

2. Обязанности сторон

 

2.1. Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;

- согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

- передать Заказчику все исполненное по Договору.

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;

- согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ (этапов);

- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные Договором;

- не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

 

3. Цена Договора и порядок расчетов

 

    3.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________

________________________________________________________________

                                                     (цифрами и прописью)

    Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 20% от стоимости работ или ________________________ тыс. руб.

    Общая стоимость работ по договору составляет ________________________________________ тыс. руб.

                            (цифрами и прописью)

    3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере _______________ % от общей стоимости работ по договору, что составляет _______________  тыс. руб., включая НДС.

3.3. Заказчик в течение 5-ти банковских дней по подписании настоящего Договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 3.2 настоящего Договора.

3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам сдачи - приемки работы в течение 5-ти банковских дней по их подписании.

3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, а также на договорной основе.

 

4. Порядок сдачи и приемки работ

 

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи - приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ______ дней со дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

 

5. Ответственность сторон

 

5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.

5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ.

5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.6. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.

5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

5.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает ("Форс-мажор"), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

5.9. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

 

6. Дополнительные условия

 

6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может, при согласии Заказчика, оплатить увеличение установленной цены Договора.

6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.

6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком результаты работы, в том числе способные к правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.

    6.7. ___________________________________________________________

________________________________________________________________

6.8. _________________________________________________________

________________________________________________________________

 

7. Адреса и расчетные счета сторон

 

Заказчик

Адрес    _________________________________________________________ Расчетный счет _______________________ ИНН ______________________

 

Подрядчик

Адрес ___________________________________________________________

Расчетный счет ______________________ ИНН _______________________

 

    К настоящему   Договору   прилагаются:   техническое  задание, календарный  план  выполнения  работ,   протокол   соглашения    о договорной цене (смете).

Подрядчик                                           Заказчик

М.П.                                                       М.П.

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору № ________ от __________

 

      Утверждаю                                    Согласовано

_____________________                        _____________________

_____________________                        _____________________

           (Ф.И.О.)                                                                                  (Ф.И.О.)

"____" _____ 199__ г.                               "____" _____ 199__ г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

     к Договору от "___" ___________________ 199___ г. № _________ на выполнение работ: ________________________________________________

 

Приложение № 2 к Договору №_______ от ________

 

_____________________                        _____________________

_____________________                        _____________________

          (должность)                                                                           (должность)

_____________________                        _____________________

              (Ф.И.О.)                                                                                    (Ф.И.О.)

"____" _____ 199__ г.                               "____" _____ 199__ г.

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

По договору от " ___ " _____________ 199 ___ г.

 

NN 
п/п

Наименование видов работ
и этапы их выполнения 

Срок выполнения

Наименование
выходных 
документов

начало

окончание

 

 

 

 

Приложение №3 к Договору № __________ от ___________

 

_____________________                        _____________________

_____________________                        _____________________

    (должность)                                                                       (должность)

_____________________                        _____________________

     (Ф.И.О.)                                                                                 (Ф.И.О.)

"____" _____ 199__ г.                                 "____" _____ 199__ г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ (СМЕТЕ)

от " ___ " ________ 199 __ г.   № __________

Номер
этапа

Подробное содержание работ в   
соответствии с пп. Календарного 
плана (Приложение N 2)      

Цена   
(тыс. руб.)

Основание

 

 

Приложение № 4 к Договору № _____ от ___________

 

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ

 РАБОТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ

КАДАСТРУ И МОНИТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

 

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1. Подрядчик по состоянию  на "___" ___________ 199___ г. сдал Заказчику _______________________________________________________,

                                              (вид и этапы работ)

изготовленную  по  договору №  _______ от "___" ________ 199___ г. в объемах, приведенных ниже:

№№

п/п

Наименование видов и

этапов выполненных работ

Цена договора,

тыс. руб.

Стоимость работ с учетом индексации цен, изменения объемов работ и т.д., тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стоимость проектно-изыскательских работ, ранее оплаченных Подрядчику в виде аванса, составляет: __________________ тыс. руб.

3. Стоимость проектно-изыскательских работ, подлежащих оплате Заказчиком за вычетом ранее оплаченных средств по состоянию на "___" ______ 199__ г. составляет:

________________________________________________________ тыс. руб.

Кроме того:

налог на добавленную стоимость ___________________________ тыс. руб.

________________________________________________________ тыс. руб.

Всего подлежит к оплате: __________________________________ тыс. руб.

 

Ответственное лицо Подрядчика                 Ответственное лицо Заказчика

___________________________                   __________________________

                      (Ф.И.О.)                                                                                        (Ф.И.О.)

М.П.   подпись                                                 М.П.     подпись

"____" __________ 199__ г.                          "___" __________ 199__ г.

 

 

 




[1] Документ составлен в соответствии с приложением к приказу Роскомзема от 16 апреля 1996 г. № 28.

 

 
Наши юристы


ВЛАСЕНКО АЛЕКСАНДР
 


Адрес офиса:
123056, Россия, Москва,
Б.Грузинская, д. 32, стр. 3
(ст. м. «Баррикадная»)
 


ООО «ТРИЗ»
ИНН 7705540745
ОГРН 1137746436178


Образцы договоров

   
Вопрос юристу

ФИО: *
E-mail: *
Телефон: *
Сообщение: *
Введите защитный код:








Отзывы

Елена Викторовна, Москва:

Адвокату Авдееву, спасибо за подробное объяснение моего вопроса.

19.02.2013

Дмитрий Константинович, Москва:

Александр Валентинович! Ещё раз благодарю за консультацию! Вам большое спасибо за Ваш быстрый и полный ответ!

01.03.2013 

Все отзывы


Поделитесь мнением о нас

вверх